Prestation de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’une nouvelle maison du don sur la commune de Bourgoin-Jallieu

L’EFS Auvergne Rhône-Alpes souhaite créer une nouvelle Maison du Don sur la commune de Bourgoin-Jallieu. L'ouvrage de bâtiment sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie suivante : Réhabilitation/Réutilisation. Le marché public issu de la présentation consultation sera un marché ordinaire traité à prix global et forfaitaire et prendra effet à compter de sa date notification pour toute la durée de l’opération de travaux de réhabilitation, et ce, jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux de réhabilitation consécutifs. Le délai d’exécution prévisionnel des travaux, tout corps d’état confondus, est fixé à cinq (5) mois à compter de l’ordre de service de démarrage. Le montant estimé des travaux est évalué à 470 000 euros HT honoraires du maitre d'œuvre non compris. Les compétences minimums exigées sont les suivantes : Architecte (inscrit à l’ordre des Architectes), Economiste de la construction, Bureau d’étude technique CVC / plomberie sanitaire, Bureau d’étude technique structure, Bureau d’étude technique CFO-CFA et d’une coordination système de sécurité incendie (CSSI). Le marché comportera les éléments de missions suivants : Les études de diagnostic (DIAG), Les études d'avant-projet : avant-projet sommaire et avant-projet définitif. (APS/ APD), Les études de projet (dont DCE du futur marché de travaux) (PRO/DCE), L'assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation du (ou des) marché(s) de travaux (ACT), - Etudes d'exécution (EXE/SYN/VISA), La Direction de l'exécution des travaux (DET), L’Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), L'assistance apportée au Maître de l'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (dont DOE) (AOR). Si elle est requise pour l’opération, la mission de coordination SSI (système de sécurité incendie) sera confiée au maître d’œuvre.